【精选】施工合同范文汇总8篇
随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同的地位越来越不容忽视，合同是对双方的保障又是一种约束。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编收集整理的施工合同8篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
施工合同 篇1甲方：
乙方：
甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，甲方将_______环境景观工程委托给乙方进行深化及施工，为了进一步明确双方的责任，根据《中华人民共和国合同法》之规定，结合本工程的具体情况，达成如下合同条款，双方共同遵照执行。
第一条 工程名称：
第二条 工程范围和内容
工程范围：按甲方批准的施工图为准。
工程内容包括：硬景（硬质铺地、园林小品等）、软景（乔木、灌木及草坪等）、水体、景观照明等。
第三条 设计周期
本合同签订以后于______年______月______日前完成对扩初图的深化设计，其中包括总平方案调整、硬景部分施工图深化、材料替换、植物配置及水电安装设计、，以求达到施工图纸要求。设计内容需另行补签设计合同。
第四条 设计价款及支付方式
该项目乙方按______万元（大写：______元正）人民币包干进行设计取费。合同签订后三日内甲方支付乙方______万元（大写：______元正）人民币的设计定金，乙方完成全部施工图设计 ……此处隐藏9455个字……p>（4）严格执行国家规范、标准和强制性条文的有关规定，按图纸组织施工。
（5）负责施工场地进、出口交通，环境卫生。防止噪音污染，做到文明施工。
（6）严格按照合同所约束的工程质量和施工工期组织施工，因乙方自身原因造成工程质量问题和工期延误，甲方有权给予乙方一定的处罚，由此而造成损失由乙方承担。
（7）及时做好隐蔽工程的签证工作和技术资料的归档工作。
（8）工程完工后，乙方应清理所有建筑垃圾及杂物。
十一、工程保修范围及时间。
1、工程保修期为一周年。
2、保修金由甲方按工程总造价的1%计提，在规定的保修范围和期限内无质量问题一周年内一次性返回。
十二、争议解决方式。
本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，也可向仲裁部门申请仲裁或向当地人民法院提起诉讼。
十三、其他。
1、乙方负责该工区内社会治安综合治理工作和计划生育工作。
2、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，双方签字盖章后生效，结清所有款项后本合同自动终止。
3、其他未尽事宜双方通过协商解决。
发包人（章）：____________________ 承包人（章）：_____________________
法定代表人（签字或盖章）：________ 法定代表人（签字或盖章）：_________
工程负责人：______________________ 工程负责人：_______________________
合同签订时间：____年_____月_____日 合同签订时间：____年_____月_____日
