【推荐】装修合同范文合集五篇
随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编收集整理的装修合同5篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
装修合同 篇1委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行宿舍区改造装修工程。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。
第一条：工程概况
1.工程地址：
2.宿舍规格：房号三数305-312,四数405-412共计16间 每间规格为高2.85米,宽2.35米,深5.95米,总计：施工面积226平方米。
3.施工内容：将相临二间中间墙体打掉后,再分隔为四间(见示意图).四间需每间一个门,一个窗.并对电线进行改装,确保四个小房间内通电,房间内隔板材料选用(同办公室隔墙材料)， 并要双面粉刷油漆,门选用原有木门及门套，窗户为板材上留孔,移电及电路安装费用由甲方负责.
卫生间 阳台 卫生间 阳台 卫生间
4.委托方式：包工包料;四楼先施工,四楼完工后再施工三楼;
第二条：工程价款
工程价款(金额大写)隔断带粉刷 元/平方;墙体拆除及渣土 ……此处隐藏8428个字……条;工程保修
1 验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。
第十条;违约责任
1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。
2 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。
3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
4 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
6 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十一条;争议解决
1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。
2 在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。
发包方(盖章)：_________
________年____月____日
承包方(盖章)：_________
_________年____月____日
