装修合同模板合集9篇
在不断进步的社会中，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编精心整理的装修合同9篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
装修合同 篇1甲方：_________________________________
乙方：_________________________________
经甲、乙双方共同协商，甲方决定将______________________装修工程委托乙方施工，现就有关装修事项签订本装修装修用工合同，具体条款如下：
一、工程名称
______________________。
二、工期
______天完工。___________年________月_______日至___________年________月_______日止。
三、工程质量标准
按甲方的规定要求为准。
四、安全责任
1）乙方在施工期间，施工人员安全事故，由乙方全权承担一切费用，甲方不负任何责任。
2）乙方在施工期间，施工人员造成甲方的利益损失，由乙方赔偿给甲方。
五、付款方式
装修用工合同生效后，进场施工______天后，甲方预付给乙方工程款____________元整 ……此处隐藏15868个字……方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院提起诉讼。
第十一条 几项具体规定
11.1 因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)_________元(此费用不在工程价款内)。
11.2 施工期间，发包人将外屋钥匙_________把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁_________把，由承包人当场负责安装交付使用。
11.3 施工期间，承包人每天的工作时间为：上午_________点_________分至_________点_________分;下午_________点_________分至_________点_________分
第十二条 附则
12.1 本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。 12.2 本合同签订后工程不得转包。
12.3 本合同一式_________份，双方各执_________份，_________部门_________份
12.4 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
发包人(盖章)：_________ 承包人(盖章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 委托代理人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
